Рамочный или разовый договор в чем разница
Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации
Публичный, рамочный, любой: Пленум разъяснил заключение договоров
Новое постановление Пленума ВС разъясняет судам, как разрешать споры о предварительных, публичных, абонентских договорах и как расценивать заверения об обстоятельствах. Кроме того, разъяснения ориентируют суды по возможности сохранять юридическую силу договоров. Например, когда не соблюдены некоторые формальности, но участники подтвердили действительность соглашения.
Пленум ВС разъясняет: заключить договор можно с помощью оферты и акцепта, путем совместной разработки и согласования условий на переговорах или другими способами, когда стороны явно дали понять свою волю вступить в сделку.
Участники должны договориться обо всех существенных условиях – это те, которые обязательны по закону или соглашению. Например, если сторона заявила о необходимости согласовать цену – это становится обязательным, и уже не действует положение ГК об обычной цене в таких сделках.
Если форма договора не соблюдена – это еще не говорит, что он не заключен, если при этом стороны согласовали все существенные условия. Пленум закрепляет и принцип эстоппеля: если кто-то подтвердил действие договора, он не может недобросовестно ссылаться на его незаключенность.
Разъясняются правила направления оферты и ее акцепта. Документ дает ответ на вопрос, что делать с акцептом, который пришел позже установленного срока. Для этого нужно определить, кто виноват в опоздании. Например, служба курьерской доставки или сам акцептант, который отправил подписанный договор заведомо поздно. Но даже во втором случае оферент может немедленно заявить, что он принимает акцепт – это исправит ситуацию. Также может подтвердить опоздавший акцепт, если начнет исполнять договор.
Публичные договоры заключают все люди, которые покупают что-то в магазине, ходят в кафе и так далее. При этом магазины и кафе обязаны обслуживать всех желающих и не могут отказать без веских причин.
Но в законах нет четких критериев, какие договоры публичные, а какие – нет. Пленум приводит примеры публичных договоров – это договор бытового подряда, водоснабжения, ОСАГО. При этом публичным договором не является кредитный договор, договор участия в долевом строительстве, добровольного имущественного страхования.
Цена может отличаться для разных категорий клиентов. Например, для пенсионеров, студентов, владельцев карточки постоянного покупателя.
Предварительный договор – это соглашение сторон, которые обязуются в будущем заключить основной договор. На момент заключения предварительного договора у продавца может и не быть товара, который хотят купить. Это необязательно. Достаточно описать признаки предмета, который только будет сделан.
Если в предварительном договоре нет существенных условий, например цены аренды, то это не проблема. Стороны могут согласовать условия позже, а если будут спорить – могут обратиться в суд, который примет решение.
Но если в предварительном договоре есть условия о частичной или полной оплате – то такое соглашение надо расценивать как договор купли-продажи с предварительной оплатой. Это поможет защитить интересы тех, кто приобретает жилье.
В судебной практике часто встречаются дела, в которых одна сторона принуждает другую заключить основной договор на основании предварительного. Пленум ВС разъяснил, как судам писать решения по таким делам: в финальном акте нужно указать предмет и условия основного договора, а также момент, с которого он является заключенным. Больше ничего не надо оформлять и подписывать – соглашение начинает действовать на основании решения суда.
Такой договор может устанавливать организационные, маркетинговые и финансовые условия взаимоотношений, содержать условия договора, заключение которого связано с рамочным договором. При этом в дальнейшем стороны должны конкретизировать условия рамочного договора посредством заключения отдельных договоров.
Условия рамочного договора являются частью заключенного впоследствии отдельного договора, напоминает Верховный суд, но только если такой договор в целом соответствует намерению сторон, выраженному в рамочном договоре. «Отсутствие в документе, оформляющем отдельный договор, ссылки на рамочный договор само по себе не свидетельствует о неприменении условий рамочного договора», – разъясняет Пленум.
Это такой договор, который предусматривает внесение абонентом определенных, в том числе периодических, платежей за право требовать от исполнителя предусмотренного договором услуг. Плата по нему может быть установлена в виде фиксированного платежа, в том числе периодического, так и заключаться в ином представлении, которое не зависит от объема запрошенного от исполнителя объема услуг.
Если абонент не предпринял действий к получению своего исполнения – это все равно не освобождает его от обязанности платить по договору. Но закон или договор может предусматривать иное.
Заверения об обстоятельствах
Постановление Пленума закрепляет идею защиты лица, которое добросовестно полагалось на заверения. Если продавец пообещал определенное качество или свойства товара, но на деле все оказалось не так, применяются одновременно правила о качестве товара и согласованные меры ответственности. Как отдельно подчеркивает ВС, этот подход применяется к купле-продаже акций или долей.
Дать заверение о чем-то может не только сторона договора, но и третье лицо. При этом презюмируется, что оно имеет правомерный интерес: третье лицо отвечает по общим основаниям перед тем, кто положился на его заверения.
Толкование договоров и их правовая квалификация
Суды не должны ограничиваться ст. 431 ГК, которая определяет правила толкования договоров (например, что они должны толковаться буквально). При толковании надо учитывать основные начала гражданского законодательства, положения ГК, законов и других актов.
Условия договора надо толковать так, чтобы никто не получил преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Если есть спор о действительности или заключённости договора – суд должен стремиться сохранить договор и учитывать презумпцию разумности и добросовестности участников. Если условия можно толковать несколькими разными путями, но один из них приводит к недействительности или незаключенности, то приоритет надо отдавать такому варианту, который сохраняет силу договора.
Если договор является смешанным, то есть содержит элементы различных договоров, к отношениям сторон по нему применяются нормы о соответствующих договорах, если иное не вытекает из соглашения между сторонами или из существа смешанного договора. А если из содержания договора нельзя установить, к какому из предусмотренных договоров он относится, то к отношениям сторон могут применятся нормы о различных договорах – по аналогии закона.
Рамочный договор: комментарий к новой статье 429.1 ГК РФ
Продолжаю традицию выкладывания по понедельникам комментария к очередной новой статье ГК РФ. На этот раз это комментарий к ст.429.1 ГК о рамочном договоре (статье, которую вряд ли можно назвать сколько-нибудь удачной или, как минимум, полезной).
Статья 429.1. Рамочный договор
1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора.
2. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа обязательства.
Комментарий:
1. Статья 429.1 ГК является новеллой ГК и вступила в силу 1 июня 2015 году. Она имела целью ответить на практические проблемы, возникающие при использовании в обороте конструкции рамочного договора.
1.1. Основная проблема п.1 ст.429.1 ГК состоит в том, что он смешивает в одном определении договор с открытым условиями и рамочный договор.
Достаточно очевидно, что определение, закрепленное в п.1 ст.429.1 ГК не указывает на эти принципиальные особенности рамочного договора, пытаясь дать общее определение для обоих конструкций и, видимо, не видя между ними разница. Но при толковании данной статьи судам все-таки стоит эту разницу видеть. Одно дело если в договоре поставки есть все существенные условия, но стороны прописывают, что они в дальнейшем намереваются договориться о способе отгрузки (договор с открытыми условиями), и совсем другое – если в договоре поставки стороны не согласовали наименование и количество отгружаемого товара и решили согласовывать эти условия в дальнейшем (рамочный договор).
1.2. Если сконцентрироваться на рамочных договорах, в принципе могут быть выделены несколько вариантов порядка его конкретизации.
а) Пункт 1 ст.429 ГК говорит о том, что конкретизация существенных условий рамочного договора может осуществляться в форме заключения конкретизирующего соглашения (обычно это бывает дополнительное соглашение, приложение к договору, спецификация и т.п.). Если заключение в будущем таких соглашений находится в сфере доброй воли сторон, и в рамочном договоре нет ни одного условия, которое бы имело непосредственный правовой эффект и связывало бы стороны до согласования существенных условий, такой рамочный договор в принципе самостоятельной сделкой быть признан не может. Ведь в силу п.1 ст.432 ГК если не согласованы существенные условия, договор в принципе нельзя считать полноценно возникшим. Такой рамочный договор сам по себе никакие правовые последствия не порождает, ни к чему не обязывает и никакие права не создает, а выступает в качестве этапа оформления договора, «хранилища» предварительно согласованных условий, открываемого только в момент согласования сторонами открытых существенных условий. В обороте вступление в договорные отношения через предварительное заключение таких «пустых» рамочных договоров с последующей их конкретизацией в части существенных условий очень распространено, так как упрощает ведение переговоров. Пожалуй, именно такую модель оформления отношений стороны именуют рамочным договором чаще всего.
В то же время если в таком рамочном договоре содержатся некоторые организационные условия, которые действуют и до согласования существенных условий (третейская оговорка, оговорка о применимом праве, условия о конфиденциальности, заверения об обстоятельствах и т.п.), или есть условия, которые применяются к порядку такого согласования (условие о том, что молчание в ответ на оферту в отношении существенных условий рассматривается в качестве акцепта, порядок ведения переговоров по согласованию существенных условий и т.п.), в части таких условий рамочный договор следует рассматривать в качестве юридически значимой сделки. Если основная часть такого договора, посвященная порядку исполнения обязательств сторон (общим условиям обязательственных взаимоотношений сторон соответствующего договорного типа), вступает в силу только тогда, когда эти условия будут дополнены существенными условиями, необходимыми для вступления в силу договора данного типа, но эти отдельные организационные условия приобретают правовой эффект в момент заключения рамочного договора.
б) Второй вариант конкретизации условий рамочного договора состоит в оформлении односторонних заявок. В рамках такой модели стороны в рамочном договоре не определяют точно существенные условия (например, наименование и количество товара), но договариваются о том, что в дальнейшем эти существенные условия будут определяться во воле одной из сторон. Тут мы имеем предоставление рамочным договором одной из сторон «секундарного» права в одностороннем порядке определить отсутствующее в договоре условие (например, сколько товара поставщику предстоит отгрузить). Такое условие считается определенным с момента получения другой стороной такой заявки с указанием соответствующих параметров исполнения. Подобная заявка выступает в качестве односторонней сделки и к ней в полной мере применимы положения ст.165.1 ГК.
При выборе сторонами варианта конкретизации условий рамочного договора посредством односторонних заявок практически всегда в договоре фиксируются пределы, в рамках которых сторона, имеющая «секундарное» право на одностороннее восполнение договора, свободна в определении соответствующих условий. Например, в договорах поставки по заявкам обычно указывается на то, что затребованный объем товара не должен превышать такой-то лимит.
Если в договоре такой лимит не установлен, действуют правило о недопустимости злоупотребления правом (ст.10 ГК) и принцип добросовестности в осуществлении прав (п.3 ст.1 ГК). Управомоченное на восполнение рамочного договора (договора с открытыми условиями) лицо обязано осуществлять свое право разумно и добросовестно, не подрывая разумные ожидания другой стороны. Например, если покупатель в своей заявке определит в качестве объема требуемого ему товара такое количество, которое со всей очевидностью не может быть поставлено поставщиком и выходит за принятые в обороте стандарты, суд может в конкретных обстоятельствах такое поведение покупателя признать злоупотреблением правом. Тут можно привести в качестве примера такого решения ст.II.-9:105 Модельных правил европейского частного права: «Если цена или иное условие договора должны быть определены одной стороной и условие, определенное этой стороной, является чрезвычайно необоснованным, установленные цена или иное условие заменяются на разумное, несмотря на положения договора об обратном». Аналогичное решение применительно к определению цены договора, оставленной открытой для одностороннего определения по воле одной из сторон, содержится в п.2 ст.5.1.7 Принципов УНИДРУА.
в) Иногда в рамочных договорах стороны указывают на то, что одна из сторон обязуется акцептовывать заявки другой стороны, если зафиксированные в таких заявках существенные условия укладываются в те или иные очерченные в рамочном договоре пределы. По сути, здесь рамочный договор дает одной из сторон право требовать заключения конкретизирующего соглашения на своих условиях. В принципе, в подобных ситуациях куда удобнее предусмотреть право на одностороннее восполнение рамочного договора посредством односторонних заявок (без необходимости сугубо формального и посему лишнего акцепта другой стороны). Но если стороны решили оформить свои отношения иным образом и дали одной стороне право требовать акцепта своих заявок, а на другую сторону возложили обязанность акцептовывать такие заявки, праву нет смысла возражать. Последствием уклонения от акцепта заявок в таких случаях может быть иск о возмещении убытках (или уплате неустойки, если такая установлена в договоре), либо иск о принуждении к заключению конкретизирующего соглашения.
1.3. Включение в рамочный договор или договор с открытыми условиями положения о том, что стороны обязуются договариваться по содержанию открытых условий (в случае рамочного договора – существенных), невозможно. Стороны могут договориться о том, что они обязуются заключить в будущем некий договор на заранее определенных условиях (и тогда это будет предварительный договор), они могут дать одной из сторон «секундарное» право определить отсутствующие в договоре условия или дать сторое право потребовать от другой стороны акцепта своей оферты по части открытых условий, но они не могут обязаться в будущем согласовывать нечто и находить консенсус.
Как уже отмечалось, стороны могут договориться о том, что в случае недостижения согласия по некоторым условиям спор об урегулировании разногласий будет передан в суд (п.1 ст.446 ГК). Но к рамочным договорам этот механизм, как правило, неприменим. В подавляющем числе рамочных договоров стороны откладывают конкретизацию предмета договора, а возложение на суд бремени урегулирования разногласий в отношении предмета договора невозможно. Если покупатель хочет 100 тонн зерна, а поставщик готов отгрузить только 2 тонны, даже согласие сторон передать суду компетенцию разрешить их спор не может иметь особого значения. Разрешение подобных споров не есть задача суда.
2. В п.2 ст.429.1 ГК указывается на то, что к отношениям сторон в части, не определенной заключенными в последствии конкретизирующими соглашениями, применяются положения рамочного договора (договора с открытыми условиями).
Это положение вполне логично и в полной мере может быть отнесено к рамочному договору. Рамочный договор выступает в качестве своего рода «хранилища» согласованных условий, ожидающего, что его откроют путем согласования соответствующих существенных условий. Если такая конкретизация состоялась и «хранилище» открыто, к отношениям сторон начинают применяться положения рамочного договора в дополнение к тому, что стороны смогли включить в конкретизирующее соглашение. При наличии противоречий между условиями, содержащихся в этих двух документах, приоритет имеет более позднее конкретизирующее соглашение.
Тезис о приоритете условий конкретизирующего соглашения в равной мере обоснован и в отношении обычного договора с открытыми условиями.
2.1. В норме п.2 ст.429.1 ГК также указывается на то, что положения рамочного договора (договора с открытыми условиями) применяются к отношениям сторон, даже если конкретизирующие соглашения заключены не будут.
а) Это положение п.2 ст.429 ГК в полной мере соответствует логике регулирования обычных договоров с открытыми условиями. Если стороны заключают договор, закрепляют в нем все существенные условия, но прямо объявляют какое-то несущественное условие открытым для дальнейшей конкретизации, стороны могли иметь в виду несколько разных конструкций. Они могли иметь в виду, во-первых, что договор вовсе не вступает в силу до момента конкретизации; во-вторых, что договор вступает в силу сразу и действует даже если стороны так и не договорятся о его конкретизации. Конечно же, суд должен толковать положения такого договора и делать выбор между указанными или иными вариантами по правилам ст.431 ГК о толковании договора. Но было бы разумно, если законодатель закрепил бы какую-то презумпцию. В п.2 ст.429.1 ГК, равно как и в ст. 2.1.14 Принципов УНИДРУА закрепляется такое решение «по умолчанию»: если стороны не могут договориться о конкретизации договора с открытыми условиями, последний продолжает действовать на условиях в нем закрепленных.
При этом если договор считается заключенным и действует, то возможны два варианта решения проблемы восполнения оставленного в договоре открытым условия. Либо данный пробел восполняется за счет диспозитивных норм или применения правил ст.6 ГК, либо в случае неспособности договориться о восполнении открытого условия, спор об урегулировании разногласий может быть передан в суд. Представляется, что первый вариант должен презюмироваться, а второй – выводиться из толкования договора при наличии специального указания в тексте договора на предоставление суду компетенцию по урегулированию разногласий. В любом случае положение п.2 ст.429.1 ГК в полной мере применимо к договорам с открытыми условиями.
б) Но применение этого положения п.2 ст.429.1 ГК не к обычному договору с открытыми условиями, а к рамочному договору, то есть договору, в котором не согласованы существенные условия, требует некоторых прояснений.
Данное положение не может применяться к наиболее распространенному на практике, «пустому» рамочному договору, вовсе не являющемся сделкой. Так, например, к отношениям сторон не могут применяться положения рамочного договора поставки, не содержащего ни одного имеющего непосредственное правовое значений условия, если стороны так и не смогли договориться о наименовании и количестве товара в отношении первой партии. Никаких отношений здесь попросту нет, если не считать тщетных переговоров о согласовании данных существенных условий. Соответственно, норма п.2 ст.429.1 ГК о применимости к отношениям сторон положений рамочного договора при незаключении конкретизирующего соглашения должна толковаться ограничительно и не может распространяться на «пустые» рамочные договоры, вовсе сделками не являющимися.
В то же время, это положение п.2 ст.429.1 ГК применимо к рамочным договорам тогда, когда в нем имеются отдельные условия, правовая сила которых не зависит от согласования существенных условий (условия о конфиденциальности, заверения об обстоятельствах, условия о порядка согласования существенных условий и т.п.). Как уже отмечалось, такие условия по своей природе, будучи включены в рамочный договор, имеют соответствующие правовые последствия и в период до согласования существенных условий. Соответственно, к таким и только таким условиям рамочного договора может быть применено указание закона на то, что в случае отсутствия консенсуса в отношении конкретизации рамочного договора к отношениям сторон применяются положения такого договора.
Кроме того, это положение п.2 ст.429.1 ГК применимо к рамочным договорам, которые предоставляют одной из сторон «секундарное» право на восполнение существенных условий, либо возлагают на одну из сторон обязанность акцептовывать заявки другой стороны. Такие варианты рамочного договора порождают определенные права и обязанности в момент их заключения, и именно этот правовой эффект может считаться применяемым к отношениям сторон до момента конкретизации существенных условий.
2.2. Нередко в практике встает вопрос о том, является ли обязательной ссылка в конкретизирующем соглашении на реквизиты рамочного договора. Ответ очевиден: в случае если применение правил толкования договора не оставляет сомнений в том, что стороны имели в виду не оформление разового договора, а конкретизацию некоего рамочного договора, отсутствие формальной отсылки к такому рамочному договору не имеет принципиального значения. См.: п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. N 165, Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2014 г. N 3853/14
2.3. Срок рамочного договора особого значения не имеет, если в нем не содержится ни одного условия, которое было бы юридически действительно до конкретизации договора. Как уже отмечалось, такой «пустой» рамочный договор ни к чему не обязывает и никакие права не создает. Соответственно, наличие в таком рамочном договоре срока его действия бессмысленно. Если стороны начнут активно пользоваться этим рамочным договором и неоднократно его конкретизировать, согласовывая все новые партии или объемы работ, они могут вполне «перевалить» за срок действия договора. Если они при этом продолжают ссылаться в своих конкретизирующих соглашениях на реквизиты рамочного договора, его условия должны применяться в дополнение к условиям соответствующих конкретизирующих соглашений, несмотря на формальное истечение срока, указанного в рамочном договоре (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 января 2010 г. N 11479/09)
Возможно ли подписать рамочный договор для закупок
Рамочные контракты — это договоры, которые определяют общие условия сотрудничества сторон, но не конкретизируют их подробности. Такие соглашения не содержат одного или нескольких существенных условий: конкретного предмета, конечной цены соглашения или сроков исполнения.
Природа рамочного договора
О том, что означает рамочный договор, сообщает ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ. Это понятие в законодательстве введено для официального узаконивания существовавшей и чрезвычайно распространенной практики. Суть взаимоотношений сторон открытого контракта в том, что в его тексте устанавливаются только общие условия взаимодействия без конкретики. Конкретизация происходит отдельными соглашениями, заявками или письмами.
Вот пример, что такое рамочный договор поставки: соглашение заказчика и организации, занимающейся поставкой определенной группы товаров. В продаваемой группе несколько наименований товара, различающихся между собой. У заказчика нет возможности точно установить, в какой момент возникнет потребность в товарах поставщика, каких наименованиях и в каком количестве. Стороны заключают открытое соглашение, где оговаривают, что заказчик, когда у него появится потребность, направляет поставщику, например, заявку, в которой указывает конкретное наименование, цену и количество необходимых товаров.
Существенные условия поставки согласуются сторонами не в самом тексте контракта, а позже — в дополнительных документах. Так на примере поставки демонстрируется, что такое рамочный договор простыми словами и как стороны организуют взаимодействие по нему.
В тексте самого рамочного контракта следует предусмотреть:
Как отличить договор с открытыми условиями от других сделок
Открытое соглашение не следует путать с опционом и предварительным соглашением:
Как применять рамочные соглашения
Говоря о том, что значит открытый договор для организации, отметим, что это возможность не заключать множество однотипных сделок с одним и тем же контрагентом, каждый раз согласуя все его пункты. Рамочный контракт позволяет:
Заключают ли рамочные контракты в конкурентных закупках по 223-ФЗ
При проведении конкурентных закупок по 223-ФЗ заказчик публикует в ЕИС извещение о закупке, содержание которого описано ч. 9 и 10 ст. 4 223-ФЗ. В числе информации, которая публикуется:
То есть извещение уже содержит существенные условия будущего соглашения.
Рамочный договор не предполагает заблаговременного продумывания и установления существенных условий, значит, заключить его на конкурентной основе по 223-ФЗ нельзя. Нарушение требований к содержанию извещения о закупке для заказчика является административным правонарушением и карается по ч. 7 ст. 7.32.3.
Заключают ли рамочный контракт с единственным поставщиком по 223-ФЗ
Заключение сделки с единственным поставщиком, то есть без конкурентной процедуры, не требует публикации извещения в ЕИС, поэтому заблаговременное продумывание существенных условий при таком порядке не требуется и возможен открытый контракт.
Для минимизации претензий со стороны контролирующих органов следует в положении о закупке заказчика предусмотреть:
Если цена сделки превышает 100 000 рублей, а для особо крупных заказчиков — 500 000 рублей, информация о ней вносится в реестр. Информация об открытых соглашениях вносится в реестр не сразу, а после того, как их сумма превышает указанные величины.
Пример рамочного контракта для закупок
Акционерное общество «Идеальный заказчик» (АО «ИЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Заказчикова Заказа Заказчикова, действующего на основании устава, с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Подрядчикова Подряда Подрядовича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности — «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и по отдельным заданиям Заказчика работы по разработке, изготовлению, монтажу (демонтажу) элементов навигации и брендирования (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, по адресу: 620010, Идеальная область, г. Идеальный, ул. Конструкторов, дом 5, здание технопарка высоких технологий Идеальной области «Университетский» (далее — Объект).
1.3. Виды Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются на основании Заявок Заказчика, составленных по форме Приложения № 1 к Договору и оформляется посредством заключения отдельных (дополнительных) соглашений Сторон на выполнение указанного в Заявке Заказчика (далее — Заявка) объёма Работ.
1.4. Заказчик может направить Подрядчику Заявку на сумму не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. (общая цена выполненных Работ не может превышать 500 000,00 рублей 00 коп.).
1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием собственной техники, трудовых и материальных ресурсов Подрядчика.
1.6. Подрядчик не вправе использовать средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь торговую марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование Заказчика в каких-либо целях, кроме как в рамках исполнения настоящего Договора. Использование средств индивидуализации Заказчика, может производится только на основании отдельно оформленного и подписанного Заказчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Все взаиморасчёты Сторон осуществляются в рублях Российской Федерации. Стоимость выполняемых Работ, включающая в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, а также причитающееся ему вознаграждение, определяется отдельными (дополнительными) соглашениями Сторон по каждому этапу Работ на основании соответствующей проектно-сметной документации, подготавливаемой Подрядчиком.
Стоимость Работ состоит из стоимости непосредственно работ, выполняемых Подрядчиком, и стоимости поставляемых Подрядчиком материалов. Стоимость Работ исполнения Договора расшифровывается Сторонами в заключаемых между ними отдельными (дополнительными) соглашениями.
2.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.3. Оплата осуществляется в сроки, установленные в соответствующем отдельном (дополнительном) соглашении Сторон.
2.4. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
2.5. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счёт-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
2.6. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику.
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекс Российской Федерации.
2.7. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
2.8. Моментом выполнения обязанности Заказчика по оплате Работ Подрядчика считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Подрядчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. В соответствии с условиями Договора выполнить для Заказчика Работы, перечень и сроки производства которых согласованы Сторонами отдельными (дополнительными) соглашениями.
3.1.2. Передать результаты Работ, выполненных для Заказчика по настоящему Договору, в порядке и сроки, согласованные Сторонами в Договоре.
3.1.3. Немедленно в письменной форме предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству, годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки на выполнение Работ в рамках Договора Подрядчик обязан направить Заказчику письменное подтверждение о готовности выполнить указанные в соответствующей Заявке Работы на условиях, указанных в настоящем Договоре, в виде подписанного отдельного (дополнительного) соглашения к Договору, содержащего все условия выполнения Работ, предложенные Заказчиком.
3.1.5. Выполнять Работы и иные обязательства по настоящему Договору с надлежащим качеством в соответствии с его условиями и требованиями применимого законодательства Российской Федерации.
3.1.6. Удовлетворять каждую заявку Заказчика, если она соответствует ограничивающим требованиям, закреплённым в п. 1.4 настоящего Договора.
3.1.7. Не позднее первого рабочего дня, следующего со дня окончания выполнения Работ, направить Заказчику соответствующее письменное извещение и Акт приёма-передачи выполненных Работ (далее — Акт), составленный по форме, закреплённой в Приложении № 2 к настоящему Договору.
3.1.8. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учётом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.
3.1.9. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т. п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.
3.1.10. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу (работникам) Подрядчика, Подрядчик самостоятельно и за свой счёт оказывает такую медицинскую помощь под свою ответственность, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за первой и неотложной помощью.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ, Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.
3.1.11. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика.
Обеспечить целостность имущества Заказчика и уборку рабочей площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.
Не допускать в ходе выполнения Работ повреждение (уничтожение) имущества Заказчика и третьих лиц, а в случае его повреждения (уничтожения) – возместить причиненные убытки в полном объёме.
3.1.12. В течение 2 (двух) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, используемые при выполнении Работ.
3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему и действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по оплате согласно условиям настоящего Договора и приложений к нему.
3.2.2. В случае необходимости привлечь к выполнению Работы третьих лиц, без согласования с Заказчиком. При этом, Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц, привлечённых к оказанию услуг (выполнению работы), как за свои собственные.
3.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по оплате согласно условиям настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему, принять результаты Работ от Подрядчика.
3.3.2. Оплатить Работы Подрядчика в порядке, суммах и сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.
3.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, немедленно заявить об этом Подрядчику, с указанием перечня выявленных в процессе приёма-передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.), а также с указанием сроков их устранения.
3.3.4. Согласовывать и утверждать дизайн – макеты, чертежи, графики и т. п., согласно условиям настоящего Договора и отдельных (дополнительных) соглашений и/или приложений к нему.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему и действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
В перечисленных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику мотивированное письменное уведомление о запрете Работ.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.
3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При этом, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.
3.4.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ в целом.
4.2 По окончании выполнения Работ, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их окончания, Подрядчик направляет Заказчику соответствующее письменное извещение и два экземпляра Акта (Приложение № 2 к Договору), но не позднее срока окончания Работ, закреплённого Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях к настоящему Договору.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения от Подрядчика письменного извещения об окончании выполняемых Работ и двух экземпляров Акта, подписывает оба экземпляра Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания, с указанием перечня выявленных в процессе приёма-передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), а также с указанием сроков их устранения.
4.4. В случае выявления Заказчиком, в процессе приёма – передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), Заказчик назначает Подрядчику дату составления акта обнаружения дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), составленному по форме, закреплённой Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору. Для участия в составлении указанного акта, с целью фиксации выявленных дефектов и недостатков, Подрядчик обязан направить своего представителя(ей) для работы в составе приёмочной комиссии в сроки (дату), назначенные Заказчиком.
В случае неприбытия представителя(ей) Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приёмочной комиссии, а также отказа представителя(ей) Подрядчика от подписания акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты в принимаемой Работе, Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке. В указанном случае, один экземпляр такого акта направляется Подрядчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Также, в случае неприбытия представителя(ей) Заказчика в определенные им сроки (дату), для участия в работе приёмочной комиссии, а также отказа представителя(ей) Заказчика от подписания акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты в принимаемой Работе, Подрядчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке. В указанном случае, один экземпляр такого акта направляется Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Заказчиком.
4.5. Мотивированный отказ Заказчика и/или акт, фиксирующий выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т. п.) за свой счёт и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если Подрядчиком и Заказчиком согласован иной срок.
Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в полном объёме и в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика.
4.6. В случаях уклонения любой из Сторон Договора, от обязанности обеспечить явку своего представителя(ей), с целью подписания актов, указанных в настоящем разделе Договора, повлекшие его составление в одностороннем порядке, настоящим пунктом Стороны признают доказательственную силу такого акта при передачи возникших споров на рассмотрение в судебные инстанции.
4.7. Переход права собственности на результат Работ происходит в день подписания Заказчиком и Подрядчиком документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора
4.8. До момента перехода права собственности Подрядчик несёт риск случайной гибели результата выполненной Работы. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение третьими лицами результатов Работ.
5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных им Работ на протяжении всего срока эксплуатации, указанного Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях на выполнение таких Работ (гарантийный срок). Гарантийный срок начинает исчисляться с даты проведения Работ. Датой проведения Работ является дата подписания Акта приёма-передачи.
5.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе невыполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика.
5.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя(ей) в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней, со дня получения соответствующего извещения (от Заказчика).
5.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные в настоящем разделе гарантии, не распространяются на случаи причинения преднамеренных повреждений со стороны третьих лиц или самого Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных отдельными (дополнительными) соглашениями Сторон, заключаемых в рамках настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (а Подрядчик обязан уплатить) неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости Работ, установленной таким отдельным (дополнительным) соглашением Сторон, за каждый календарный день просрочки по дату фактического исполнения просроченного обязательства.
6.3. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора и отдельного (дополнительного) соглашения Сторон, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ — при полном отказе от выполнения Работ, или 20% (двадцать процентов) от стоимости невыполненных Работ — при частичном отказе от выполнения Работ. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ, если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 или разделом 5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от общей стоимости некачественно выполненных Работ, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ.
6.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика (а Заказчик обязан уплатить) неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от размера (стоимости) просроченного Заказчиком обязательства, за каждый рабочий день просрочки по дату фактического исполнения просроченного обязательства.
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). При этом надлежащим подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является акт, выданный торгово-промышленной палатой или компетентным государственным органом, действующими в месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6.7. Настоящим пунктом Стороны предусмотрели, что положения статьи 371.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по отношению к Заказчику, применению не подлежат.
7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты указанной над преамбулой и действует до даты окончания Работ, закреплённой Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях.
7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении его условий.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, все отношения, связанные Работами, выполнение которых было начато Подрядчиком в интересах Заказчика в течение срока действия настоящего Договора, продолжают регулироваться условиями настоящего Договора до их прекращения в соответствии с положениями настоящего Договора.
7.5. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен, по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению Сторонами путём проведения переговоров.
8.2. Настоящим пунктом, Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним. Мотивированная претензия одной из Сторон должна быть рассмотрена другой Стороной в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней, с момента её получения, с последующим предоставлением письменного ответа.
8.3. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Идеальной области, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При рассмотрении споров по настоящему Договору, в качестве толкования принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.
8.5. Стороны согласны признавать информацию в электронном виде и/или на бумаге, полученную в результате исполнения настоящего Договора, в качестве доказательств, в целях разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в Арбитражном суде.
8.6. Во всём том, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности её третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, которая может быть передана от Заказчика Подрядчику.
9.2. Заказчик может передать Подрядчику Конфиденциальную информацию по защищённым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет с обязательным указанием на её конфиденциальный характер.
9.3. Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для её защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Подрядчика. Подрядчик настоящим соглашается, что не разгласит и не допустит Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Подрядчик предварительно уведомит Заказчика о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Подрядчик раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления
9.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные Заказчиком действия Подрядчика, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие Подрядчика, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
9.5. Подрядчик несёт ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, включая упущенную выгоду.
Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Подрядчику, а также любые снятые с них копии являются собственностью Заказчика, и подлежат возврату и/или уничтожению Подрядчиком в соответствии с указаниями Заказчика. Заказчик сохраняет право дать Подрядчику указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих Подрядчику материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями Подрядчика.
12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение «взятки», коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
12.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
12.7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему Договору, не допускается без согласия Заказчика.
13.2. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.
13.3. В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Сторона Договора, у которой произошли изменения, обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую Сторону.
13.4. Во всём том, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах – подлинниках, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
13.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Юридический адрес: 620014, г. Идеальный, ул. 8-е Марта, д. 13, оф. 400
Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, г. Идеальный, ул. Ленина, д. 39, а/я 154.
Адрес для доставки корреспонденции нарочным путём (курьером):
620007 г. Идеальная область, г. Идеальный, ул. Конструкторов, д. 5
р/с 4070 2810 7165 4000 9933
в Уральский банк ПАО «Сбербанк России»
к/с 3010 1810 5000 0000 0674
ООО «Идеальный подрядчик»
Юридический адрес: 620137 г. Идеальный, ул. Вилонова, д. 76 кв. 38
Расчетный счет: 40702810000250025738
Банк: БАНК «НЕЙВА» ООО г. Идеальный
Генеральный директор АО «ИЗ»:
Директор ООО «Идеальный подрядчик»:
Об авторе этой статьи
Полина Гольцова Юрист Моя первоначальная специальность — юрист, юрисконсульт. Первые два года практической деятельности работала в общем юридическом отделе организации, где занималась всесторонним правовым сопровождением деятельности работодателя.
Однако с 2013 года основным направлением моей практической деятельности стали госзакупки. Я работала в контрактных службах нескольких крупных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня и коммерческой организации, деятельность которой связана с госзакупками.
Занималась юридическим сопровождением госзакупок, договорной и претензионной работой, представляла интересы работодателей в арбитражных судах и УФАС.
Последние три года занимаюсь созданием юридического контента, пишу популярные статьи по актуальным вопросам правоприменения для нескольких информационных порталов.